Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.
Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.
Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)
Akty prawne
[ powrót ]
Świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.03.2004 r. (IV CK 172/03). Sąd uznał, że choć przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest oznaczony co do tożsamości, więc w zasadzie niepodzielny, to jednak niepodzielność przedmiotu nie może być utożsamiana z niepodzielnością samego świadczenia. Tak więc roboty budowlane mogą być wykonywane częściami. Skoro więc wykonawca popada w zwłokę, dopuszczalne jest odstąpienie od umowy o roboty budowlane co do pozostałej części umowy wraz z późniejszym rozliczeniem się stron co do wykonanych już robót i szkody wynikającej z popadnięcia wykonawcy w zwłokę.
[ powrót ]
Świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.03.2004 r. (IV CK 172/03). Sąd uznał, że choć przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest oznaczony co do tożsamości, więc w zasadzie niepodzielny, to jednak niepodzielność przedmiotu nie może być utożsamiana z niepodzielnością samego świadczenia. Tak więc roboty budowlane mogą być wykonywane częściami. Skoro więc wykonawca popada w zwłokę, dopuszczalne jest odstąpienie od umowy o roboty budowlane co do pozostałej części umowy wraz z późniejszym rozliczeniem się stron co do wykonanych już robót i szkody wynikającej z popadnięcia wykonawcy w zwłokę.
[ powrót ]
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości na wynajem
Wybrane nieruchomości
mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźkamienice na wynajemmieszkania na sprzedażmieszkania poszukiwane do wynajęciamieszkania na sprzedaż powiat Pyrzyckimieszkania na wynajem powiat Łaskilokale użytkowe na sprzedaż gmina Grodzisk Wielkopolskimieszkania na wynajem gmina Białogardmieszkania na wynajem w Młyniscemieszkania na sprzedaż w Laskowcumieszkania na sprzedaż w ChobieniiDeweloperzy